電力工程施工合同怎么寫？依法成立的合同，受法律保護。依法成立的合同，僅對當事人具有法律約束力，但是法律另有規(guī)定的除外。下面是小編給大家?guī)淼碾娏こ淌┕ず贤０澹Ｍ軌驇偷侥銌?
電力工程施工合同模板篇1
發(fā)包人（全稱）：__________
承包人（全稱）：__ _ __ ___
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程地點：廠內
工程內容：配電柜安裝工程
資金來源：自籌
二、工程承包范圍
承包范圍：包工包料
三、合同工期：
合同工期總日歷天數：15天
四、質量標準
工程質量標準：:合格
五、合同價款（構成見附表）
金額（大寫）：壹萬圓整 （人民幣）
￥：10000.00_元
六、合同約定其它內容
1、承包人需遵守相關對施工場地交通、施工噪音以及環(huán)境保護和安全生產的有關規(guī)定、并按規(guī)定辦理廠區(qū)進出相關手續(xù)。
2、已完工程成品保護的特殊要求及費用承擔：工程未交接前由承包人保護并承擔費用，交接后由發(fā)包人保護及承擔費用。
3、安全文明施工：施工安全、文明施工等由乙方負責，因乙方原因發(fā)生事故由乙方負責處理并負擔其所有費用和責任。
4、工程結算支付方式：
工程竣工驗收合格后一個月內，一次性付清。
5、延期工程的違約責任：承包人未按本合同約定日期竣工，延誤工期的，每天支付違約金100元，因雨天或其他原因不能施工的工期順延。
6、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工。
7、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定期限和方式支付合同價款及其他應支付的款項。
8、工程竣工結算支付工程款時，承包人需提正式發(fā)票。
七、合同份數：肆份，發(fā)包人、承包人各兩份。
八、合同生效：
合同雙方約定：雙方代表簽字并加蓋公章后生效。
九、補充條款
1、承包人須與發(fā)包人積極配合，服從發(fā)包方的安排指揮，不配合發(fā)包方管理的，發(fā)包方有權撤銷及更換，更不得以任何理由停工或降低施工標準，否則有承包人承擔全部責任。
2、承包方收到款項時首先提供同等額數的發(fā)票。
3、承包方做到現場安全、文明施工，確保工程質量，所發(fā)生的一切安全、質量事故全部有承包人承擔所有損失及責任。
4、其他未盡事宜，雙方另行協商。
發(fā)包人:（公章）承包人：（公章）
法定代表人：法定代表人：
委托人： 委托人：
日期：
電力工程施工合同模板篇2
甲方：（以下簡稱甲方）
乙方：（以下簡稱乙方）
按照《中華人民共和國合同法》和《電力安裝工程承包 合同條例》的原則，結合本工程具體情況,為明確雙方經濟責任,保質、保量、保工期、安全順利完成工程任務,甲、乙雙方經相互協商,特簽定以下合同,以便共同遵守執(zhí)行。
一、 工程名稱：
二、 工程地點：
三、 承包范圍： 設計以甲方圖紙為準，甲方配電工程線路架設施工（ 米）。
四、開竣工時間： 年 月 日 至年 月 日。
五、配電工程線路架設總造價為人民幣 元整（￥元），經甲、乙方雙方協商，本工程承包方式為包干制，乙方負責本工程所需材料及施工。
六、工程款支付方式：甲方于 年 月 日一次性支付乙方前期施工材料款：￥ 元，乙方收到款后，日內組織施工，施工完畢驗收合格后付全部工程款。
七、技術資料：
凡是乙方施工承擔工程，必須做到資料齊全，手續(xù)完備。
八、損失責任：工程開工后，乙方嚴格按圖施工，工程項目變更影響結構的必須經甲方同意，凡擅自變更項目或質量事故不合格項目均由乙方承擔全部經濟損失。
九、安全生產：
工程開工前，乙方必須接受甲方的安全教育并做好隊、組二級安全教育。施工中做好每道工序的安全交底工作，乙方必須嚴格實行安全操作規(guī)程，安全崗、安全帽、安全標牌、警牌、安全施工日記等不許齊。本工程的安全事故均由乙方承擔，包含國家強制規(guī)范要求、人身傷害保險費用，甲方不負責。
十、違約責任：
按《電力工程施工合同》示范文本通用條款的有關規(guī)定執(zhí)行。
十一、保修條款：
以國家電力部門出臺的保修周期一年為準，因施工質量造成的一切損失均由乙方承擔，不可抗拒的.因素除外。 十二、合同以雙方簽字之日起生效。
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效，工程驗收決算完畢一年后失效。
合同簽訂日期：年 月
甲方（簽章）：乙方（簽章）： 代表： 代表： 電話： 電話：
日期：
電力工程施工合同模板篇3
甲方：
乙方：
__公司因生產需要安裝kVA配電變壓器__臺以及架設__等級線路__km。根據《中華人民共和國合同法》等法律法規(guī)的規(guī)定，本著平等、自愿、公平和誠實守信的原則，經甲乙雙方協商決定，甲方將此受電工程以包死形式承包給乙方并達成本協議，雙方共同遵守。
第一條工程名稱：
第二條工程地點：
第三條工程內容：
第四條 施工期限： 年月日至年月日確因不可抗力或民事工作影響而被迫停工時，工期順延。
第五條 合同價款
合同價款總額（大寫） （人民幣），（小寫）
￥ （元。）
第六條付款方式：甲方于合同簽訂后兩日內向乙方支付合同價款的80%；工程結束，驗收合格送電前結清剩余工程款。
第七條 甲方責任
1、甲方負責本工程的青苗賠償、樹木砍伐、附著物的拆遷和賠償以及保證施工正常進行而采取的地方性行政協調工作，負責為線路
施工所跨越的公路、電力線、通訊線、河流辦理相應的審批手續(xù)。若因甲方協調工作未及時處理，而導致乙方的怠工，甲方應承擔相應誤工費用。
2、甲方按合同規(guī)定撥付工程款。
3、甲方負責監(jiān)督乙方的施工進度與工程質量。
第八條乙方責任
1、按照施工圖和有關規(guī)范要求組織文明施工，服從甲方代表的監(jiān)督。
2、按照施工工藝保質、保量、按期完成施工任務，并負責竣工驗收等事宜。
3、嚴格執(zhí)行《電力安全工作規(guī)程》、《電力建設工作規(guī)程》，依據有關規(guī)程要求組織施工。乙方在施工中因違反安全工作規(guī)定和現場工作要求，以及由于個人違章所造成的人員、設備、工程質量等方面的事故，均由乙方自行承擔，與甲方無關。
4、乙方承包工程范圍內的項目，必須自行組織施工，不得轉包、分包，否則甲方有權停止其轉、分包施工，由此發(fā)生的全部經濟損失由乙方承擔。
第九條驗收及移交
1、工程驗收：工程竣工驗收由乙方書面通知甲方，由甲方會同驗收單位按施工圖紙及《電力建設施工、驗收及質量驗評標準匯編》作為質量評定和驗收標準。在驗收中發(fā)現屬乙方施工質量問題，乙方應及時無償返工處理，如造成工程延期每日按已收工程款的千分之三向甲方支付違約金。（如因設計和材料存在問題，由乙方負責。）
2、工程移交：工程竣工驗收合格后交付甲方。
第十條質量保修
本工程所使用材料質量保修期為 個月，保修期起始日自工程竣工驗收交付之日計算。保修期內因材料質量出現問題，由乙方無償進行返修。因甲方原因造成的維修，相關費用由甲方承擔。
第十一條爭議解決
因履行合同所發(fā)生的一切爭議，甲乙雙方應友好協商解決。如協商不能解決爭議，則應將爭議提交合同簽訂地法院進行裁決。除非法院另有裁定，訴訟費用應由敗訴一方承擔。在法院訴訟期間，除訴訟部分之外的其他合同條款應繼續(xù)履行。
第十二條附則
1、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，效力均等，完成合同規(guī)定的全部內容后終止。
2、本合同條款的任何變更，須經雙方協商一致并簽訂書面協議，該協議作為本合同的附件。
甲方（蓋章） 乙方（蓋章）
委托人： 委托人：
時間：
電力工程施工合同模板篇4
發(fā)包方：______________________(以下簡稱甲方)
承包方：______________________(以下簡稱乙方)
根據___________電網公司批復的___________供電局第一批農網完善化工程與農網完善工程預備項目實施計劃，甲方確定將下列工程發(fā)包給乙方施工，現經雙方協商，達成如下協議：
一、工程內容及承包方式
1、工程內容：______________________。
2、工程安裝費______萬元(具體明細見附表)：
具體金額為：子項中標價×設計方案的工程量。
3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式進行承包。
4、工程工期：從___________年______月______日至___________年______月______日。
二、工程價款的支付方式
5、工程價款的支付方式：
5.1預付款：甲、乙雙方簽訂合同后___________日內，甲方預付合同工程安裝費的___________%
5.2工程竣工，經甲、乙雙方及現場監(jiān)理共同驗收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工資料，扣出甲方墊付的主材費用和___________%的質保金后(質保期一年)，甲方支付乙方工程安裝費的___________%。
5.3保修條款：本工程保修期為一年(保修期從工程驗收合格，投入運行之日起計算)，保修期滿未發(fā)生施工質量問題，甲方即向乙方付清質量保證金。
5.4費用支付以轉賬支票或電匯方式進行。
三、工程管理
6、工程施工及質量驗收按國家有關工程驗收標準和___________電網公司、___________電網公司下發(fā)的___________文《關于農村電網建設與改造技術原則》、《___________省電力公司縣城中、低壓配電網改造技術導則》、《___________省農村電網建設與改造的基本技術要求》，及___________供電局下發(fā)的《10kv配電線路實施技術規(guī)范》、《低壓配電技術規(guī)范》施工驗收。
7、乙方負責該工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢復賠償相關事宜。甲方配合乙方進行協調。
8、工程開工前，甲、乙雙方必須簽訂安全協議，并按協議內容履行各自的安全責任。
9、乙方按甲方設計的工程方案制定施工方案，擬定施工三措，經甲方許可，監(jiān)理員開出許可開工單后，方可施工。
10、工程質量達不到要求，造成返工的一切損失由乙方負責，返工造成逾期交付的，每延誤一天，乙方按合同總價的___________%償還違約金，并累計計算。工程工期、質量、安全等達不到甲方要求的，乙方將不能進入誠信備案企業(yè)名單。
11、乙方在施工中必須服從甲方現場監(jiān)理人員的管理。
12、乙方不得將工程轉包，一經發(fā)現，立即停止施工，并承擔一切經濟損失和法律責任。
四、設備、材料供應與清理
13、工程所需主材需經甲方審定。乙方必須指定專人憑各分(縣)局簽單到指定的地點領取主材。
14、乙方在施工完成后應將甲方委托進行的改造工程中不再使用的舊材料、設備及設施全部拆除并將現場清理干凈。
15、乙方應將拆除的舊設備和材料及時歸還至甲方庫房，辦理退還手續(xù)需登記設備的規(guī)格、型號、出廠日期、出廠序號，甲方確認后簽字。甲方確認后的退還手續(xù)將作為工程結算資料必備依據。
五、違約責任
16、乙方不得擅自購買主材，經發(fā)現，甲方有權：①責令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承擔一切經濟損失和法律責任。
17、若拆除設備和材料未歸還甲方，甲方將從保證金中扣減，若保證金不足以抵扣廢舊設備和材料費用，差額部分從施工費中扣減。
18、發(fā)生施工質量問題，乙方除負責保修外，還要賠償甲方的經濟損失。
19、甲方不按合同約定支付工程款，賠償因其違約給乙方造成的經濟損失。
甲方：______________________
乙方：______________________
日期：______________________
電力工程施工合同模板篇5
合同編碼：
簽訂日期：
甲方：
乙方：
單位：元 工程
名稱
合計
1、施工地點：
2、質量標準：按照國家標準和圖紙設計要求
3、驗收標準：按照國家標準和圖紙設計要求
4、承包方式：固定總價方式，包含施工圖范圍內全部設備、輔材、施工費、檢測費等直至送電并達到正常用電狀態(tài)一切費用(甲方僅負責向供電公司交納新建住宅小區(qū)電力設施建設費，其余費用和工作由乙方負責)。
5、結算方式：進場付工程款的30%，施工完送電后付65%，余款5%質保期滿后10日內付清。
6、合同履行地為甲方施工現場。
7、工期不得延誤，如遇特殊情況需要順延，須征得甲方同意，并不得影響甲方施工進度，否則構成違約。
8、質量保證承諾：施工之日起二年內若有質量及影響甲方用電問題，乙方免費維修，承擔更換配件等直至達到甲方正常用電的所需規(guī)格型號 量 金額 工期
9、乙方承諾確保具有安裝施工資質，確保安裝設備、設施質量，如發(fā)生施工、設備、設施等導致損害，乙方承擔全部賠償責任。
10、乙方獨立承擔與施工有關的一切責任，如果甲方被第三方追究責任，乙方構成違約，乙方負責賠償甲方全部損失，并支付違約金。
11、甲方通訊地址為： 乙方通訊地址為： 乙方維修電話：向以上地址所發(fā)專遞、信件視為已經通知對方。甲方撥打乙方維修電話視為通知對方需要維修，無論乙方是否接聽電話。因乙方關機、無法接通、不接聽電話或不及時回復電話等原因導致不能接通的，乙方構成違約。
12、違約責任及解決合同糾紛的方式，按《合同法》解決。違約金性質為懲罰性違約金，數額為總價款的 %，違約方處支付違約金外，還應賠償對方損失。
13、本合同經甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效，本合同一式三份，甲方2份乙方一份。
甲方： 乙方：
委托代理人： 委托代理人：
年 月 日 年 月 日
電力工程施工合同模板篇6
甲方：玉樹____水務局
乙方：青海省______限責任公司
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》，玉樹州水務局將玉樹縣結古鎮(zhèn)禪古新村0.4kV～10kV線路工程承包給青海省水利水電工程局有限責任公司施工，為保證該工程按期、保質完成，明確雙方職責，經協商，雙方達成如下協議。
第一條工程概況：
0.4kV～10kV線路工程、變臺安裝及下戶線路安裝
一、工程名稱：
玉樹縣禪古新社區(qū)水利配套基礎設施（供電）工程
二、工程內容：
0.4kV～10kV線路工程、變臺安裝及下戶線路安裝工程
三、工程地點：
玉樹縣結古鎮(zhèn)禪古新村
四、設計單位：
青海省水利水電勘探設計院
五、工期：
20__年月日至20__年月日
五、質量標準：
按電力行業(yè)優(yōu)質工程執(zhí)行，符合設計及規(guī)范標準
六、合同價款(工程總造價)：
工程施工費用總造價暫定
（￥）萬元人民幣，工程竣工后以工程竣工決算為準，甲方需要增加的項目部分以設計變更為準。
第二條合同使用的語言文字、標準和適用法律
一、合同語言：漢語
二、適用法律：國家法律、法規(guī)以及工程所在地地方法規(guī)。
三適應標準、規(guī)范：建筑工程質量評定驗收標準及國家電力工程質量驗評標準。
第三條甲乙方駐工地代表
一、甲方項目負責人：
二、乙方項目負責人：
三、工程甲方代表：負責施工全過程工程質量檢查。
四、監(jiān)理工程師代表：
第四條甲方工作
一、施工場地具備開工條件和完成相應土地政策性劃撥，給施工單位提供施工的便利條件。
二、甲方負責組織相關部門，對工程實施監(jiān)督，對質量不合格工程，有權責令乙方返工，直至合格為止。
三、開、竣工時間由甲方確定。
四、負責向乙方提供工程施工圖及施工變更單，組織設計部門及乙方對工程施工圖進行施工前會審，技術交底。
五、甲方可向施工項目部在本地區(qū)提供生活費和材料及機械使用費。
第五條乙方工作
一按照國家電力工程質量驗評標準，擔負玉樹縣結古鎮(zhèn)禪古新村建設0.4kV～10kV線路工程、變臺安裝及下戶線路安裝施工任務。
二與甲方簽定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人員對所有施工工程的質量檢查監(jiān)督。
三在工程施工前，必須向甲方申報開工報告，報告經甲方同意后，方可進行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申請，配合甲方做好工程竣工驗收工作。
四對甲方檢查中發(fā)現的不合格工程，乙方必須無條件返工，確保工程質量達到合同約定的驗收標準。
五提供施工的工程進度計劃。
六遵守地方政府及有關部門對施工場地交通管理規(guī)定和其它施工單位的相互配合。
七已經竣工的工程未交付甲方之前，由乙方負責已完工程的成品保護工作，保護期間發(fā)生損失的，乙方應自費修復。
八做好施工現場地下管線及鄰近建筑物的保護工作。
九保證施工現場清潔符合有關規(guī)定，交工前清理現場符合要求。
十積極配合甲方的工作，承擔相應的重建保電工作。
第六條工程質量
一、工程質量等級：按電力行業(yè)優(yōu)質工程執(zhí)行。乙方如達不到約定條件的部分，甲方代表一經發(fā)現，可要求乙方返工，乙方應按甲方代表要求的時間返工，直至符合約定條件，因乙方原因達不到約定條件的，由乙方承擔返工費用，工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件的，乙方承擔違約責任。
二、質量評定部門：由甲方確定。
第七條驗收和重新檢驗
一甲方根據乙方的申請，組織青海玉樹電力公司生技部、供電所對工程進行竣工驗收。對不合格的工程甲方通知乙方處理，乙方承擔因自身原因導致返工、修改等費用，處理合格后甲方重新組織人員驗收，直至符合質量要求。
二檢查和返工。乙方應認真按照標準、規(guī)范和設計的要求以及甲方代表發(fā)出的施工指令，隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，并按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改，并承擔由此發(fā)生的相關費用，甲方實施檢查檢驗不得影響乙方正常的施工進行。
第八條工程預付款
本工程開工前預付工程款造價的30℅。
第九條工程款支付
一工程款支付方式：轉賬或支票
二工程款支付金額和時間：按工程進度支付工程款。
第十條竣工決算
一竣工日期為乙方送交竣工報告的日期，需修改后才能達到竣工要求的，竣工日期為乙方修改后提請甲方驗收的日期。
二乙方在工程竣工驗收合格后向甲方提交決算報告。
第十一條保修條款
一保修內容、范圍：乙方施工的項目及乙方提供的相關材料的質量證明文件。
二保修期限：一年，自工程驗收合格并交付使用之日起計算。
第十一條爭議
因執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，有爭議雙方協商解決，協商不成，有玉樹州仲裁委員會仲裁。
第十二條安全施工
在工程施工中，乙方確保工程施工科學、安全，因乙方原因造成的工程質量、財產損失和人身傷害，由乙方承擔責任，甲方概不負責；由于乙方施工原因造成他人財產、人身損害的由乙方承擔賠償責任。
第十三條合同的生效和份數
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙雙方各執(zhí)兩份，由雙方各自分送相關部門。
第十四條附加條款
合同條款中未盡事宜，雙方協商解決。
甲方：_____水務局乙方:青海省____工程局有限責任公司
負責人：________負責人：________
法人代表：________法人代表：________
開戶行：________________
賬號：________________
____年____月____日____年____月____日
電力工程施工合同模板篇7
發(fā)包人：
承包人：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設工程協商一致，訂立本合同，供雙方遵照執(zhí)行。
一、工程概況
1、工程名稱： ；
2、工程地點： ；
3、工程范圍： ；（詳見施工圖紙內容）；
4、承包方式：＿ 。
5、材料及工藝補充說明（詳見施工圖紙內容）。
二、合同工期及工期延誤
1、開工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期總天數 天（以實際進場施工之日算起）；
2、由于承包人的責任未按本合同規(guī)定的日期竣工，每逾期一日，承包人向發(fā)包人支付合同價款萬分之＿ ＿的違約金，算至驗收合格之日；
3、因以下原因造成工期延誤，工期相應順延：
a發(fā)包人未能按約定提供（或確認）施工圖紙及開工條件；
b發(fā)包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款；
c發(fā)包人代表（或監(jiān)理工程師）未按約定提供指令、批準等，致使施工不能正常進行；
d設計變更或工程量增加；
e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過 小時；
f不可抗力；
g其他非因承包人原因造成停工累計超過 小時。
4、承包人在以上情況發(fā)生后 日內，就延誤的工期以書面形式向發(fā)包人代表（或監(jiān)理工程師）提出報告；發(fā)包人代表（或監(jiān)理工程師）在收到報告后 日內予以確認，逾期不予確認提出修改意見，視為同意順延工期。
三、質量標準
工程質量標準：合格、按照《鋼結構施工質量驗收規(guī)范》驗收。
四、合同價款
總計合同金額（大寫）（人民幣） ，小寫￥ 。
五、工程款結算及支付
1、主鋼構進場之日起 日內，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的 的進度款；
2、綱結構主體完工之日起 日內，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的 的進度款；
3、工程全部完工之日起 日內，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的 的進度款；承包人向發(fā)包人開具工程合同總價款 的銀行保函作為保修金，發(fā)包人于壹年內返還承包人；
六、施工準備
1、承包人在合同簽定后 日內免費完成圖紙的設計和細化，完成后由發(fā)包人提交給設計院，承包人協同參與技術交底以便圖紙通過。
2、發(fā)包人在施工前應負責做好三通一平工作，提供基準測量點，免費提供施工用水、電；
3、發(fā)包人應辦理完備項目報建、圖樣簽章手續(xù)，協調好周邊及有關部門關系；
4、承包人于接到審查合格圖紙 日內完成主構件的加工并運抵工地現場
5、承包人嚴格按照施工圖紙中的材料進行采購和加工，并提供主要鋼材，彩板的質量保證書；
七、安全施工與檢查
1、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患；
2、發(fā)包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，；發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理規(guī)定進行施工，因發(fā)包人原因導致的安全事故，由發(fā)包人承擔相應責任及發(fā)生的費用；
3、如發(fā)生安全事故，承包人應按有關規(guī)定立即上報有關部門并通知發(fā)包人，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發(fā)生的費用；
4、當發(fā)包人與承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。
八、工程竣工驗收及保修
1、承包人在工程竣工前三日內，應將驗收日期以書面形式通知發(fā)包人屆時驗收，如發(fā)包人不能按期參加驗收，須提前通知承包人，并與承包人另行商定驗收日期，但發(fā)包人必須承認承包人的竣工時間；發(fā)包人推遲驗收，其間所發(fā)生的管理費和其他損失均由發(fā)包人承擔；
2、發(fā)包人收到承包人的驗收通知未提出異議，但到期又不按期組織驗收或發(fā)包人提前使用的，視為驗收合格；
3、竣工工程經驗收合格之日，辦理工程移交，從驗收之日起三日內移交完畢，如發(fā)包人不按期接管，致使工程發(fā)生損失，應由發(fā)包人承擔；
4、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，可作減項竣工，并對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續(xù)；
5、自工程竣工驗收合格之日起壹年內承包人對工程負責免費保修，保修期限屆滿后，承包人提供終身優(yōu)惠服務。
九、現場代表
發(fā)包人現場代表＿＿＿＿＿，承包人現場代表＿ ＿，雙方代表的權利義務按本合同約定，解決工程中所遇問題的協商、及決策意見的簽證、處理；如一方換人時應提前三天書面通知對方。
十、違約責任
一方違約時，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金 萬元。
十一、爭議解決
雙方約定，在履行合同過程中產生爭議時，雙方應及時協商，協商不成，任何一方應向 人民法院起訴。
十二、附則
本合同未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規(guī)定議定附則條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力；本合同以雙方簽字蓋章后生效，一式四份，發(fā)包人與承包人各執(zhí)二份，具有同等法律效力。
組成本合同的文件包括：
1、本合同
2、標準、規(guī)范及有關技術文件
3、圖紙
4、雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件
合同訂立時間：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日
合同訂立地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
本合同共＿ 頁
發(fā)包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 承包人：
住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 住所：
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：
電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 電話：
傳真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 傳真：
開戶銀行：＿＿＿＿＿＿＿＿ 開戶銀行：
賬 號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 賬 號：
郵政編碼：＿＿＿＿＿＿＿＿ 郵政編碼：
電力工程施工合同模板篇8
甲方 (發(fā)包人)：
乙方(承包人)：(名稱)
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本工程施工事項，經協商一致立本合同。
第一條 工程概況
工程名稱：贊成湖畔居 幢
工程地址：龍蟠路55號
工程內容：鋼筋豎向焊接，ф140—160㎜(但小量粗鋼筋包刮在內)。
工程總量：以圖紙為基礎據實核算。
第二條 責任范圍
甲方負責在開工前提供有關資料，辦理好具備開工條件的手續(xù)，負責將鋼筋運送到每一個樓層。乙方以甲方通知開工為準，機器必須在工地，接到通知后人員迅速到場施工，并在24小時內完成一個樓層的豎向焊接工作，及時清理鋼筋上與地上的焊渣，并清掃集中。積極配合甲方。
第三條 材料設備供應
甲方提供電源到樓層、水源、鋼筋、垂直運輸機械等施工條件。夜間施工只開大燈，小燈照明由乙方自理。乙方工人在甲方食堂搭伙，伙食費自行交付。對于鋼筋頭不齊，提出要求鋼筋工處理。乙方豎向焊接所需的機械、電纜線、焊劑、石棉墊由乙方自備，設備在未運出工地之前必須運到甲方指定的地方放好，否則不代為保管。
第四條 質量安全施工
乙方必須有操作證，工地負責人在現場。根據焊接GB50204—20__規(guī)定在現澆鋼筋混凝土多層結構中，以300個接頭為一驗收批，不足300個接頭也按一批計。試件應從成品中隨機切取6個接頭進行拉伸試驗。焊完鋼筋后必須及時送拉伸試驗接頭給甲方，否則罰款200元/次。乙方焊完一層，由甲方及監(jiān)理驗收一層。如質量不符，馬上返工。甲方提供通常必要的安全防護設施。乙方應切實加強自身及他人的安全防護意識，遵守勞動安全規(guī)章制度，乙方違章造成的安全事故由乙方自行負責。
乙方不得任意切割鋼筋，真正是工作需要，必須通過現場施工員同意，否則按鋼筋重量加倍賠償。
第五條 工程核算
一、結帳方式：
每根鋼筋接頭統(tǒng)一價1.4元，包括焊接機械費、焊接費、人工費、焊接材料費。
二、結帳時間：
乙方每焊接完一層，甲方即時付60%的工程款，最后一層焊接完畢后，余款于三個月內一次結清。
以上條款，任何一方不得擅自變更，除非另一方同意，雙方經協商一致可以簽訂本合同的補充協議。
本合同中的各條款雙方遵守執(zhí)行，雙方的經濟和法律責任依合同約定承擔。本合同一式兩份，經雙方簽字(蓋章)后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
扫一扫支付
